Arrêts de chantiers : quelles recommandations la MAF adresse-t-elle à ses adhérents ?

(Mis en ligne le 19/03/2020)

  • La décision d’arrêt de chantier appartient au MO et aux entreprises. Le CSPS peut ordonner un arrêt de chantier en cas de risque pour les ouvriers.
  • L’établissement d’un OS d’interruption de chantier et de prolongation de délai est recommandé (voir modèle d’OS d’arrêt de chantier ci-dessous) mais pas nécessairement exigible face à la situation actuelle ou les entreprises doivent protéger leurs salariés
  • Le délai d’interruption de chaque entreprise doit être calculé dans l’optique de l’établissement du décompte général.
  • L’architecte est principalement redevable d’un devoir de conseil envers le MO et doit le remplir au travers de courriers (cf. modèles ci-dessus) sur les différents thèmes (retard de livraison, protection et garde du chantier…).
  • La garde du chantier relève de la responsabilité des entreprises et ne peut être en aucun cas transférée à la maîtrise d’œuvre. 
  • C'est le Maître d'ouvrage qui doit signer l'OS.
  • Le mail demandé dans le modèle d’OS ci-dessous est celui de l'entreprise à qui l'on notifie l'OS.
  • Cet OS doit être adressé à tous les intervenants dont la mission est interrompue (MOE, Entreprises, artisans, contrôleur technique, CSPS...).
  • L'OPC doit également être dans la boucle pour avoir une connaissance totale de l'interruption du chantier et mettre à jour le planning des interventions.
Modèle d’ordre de service d’interruption de chantier
Modèle d’ordre de service d’interruption de chantier
Modèle d’ordre de service d’interruption de chantier
Taille: 18.45 Ko

Toutes les questions de « Coronavirus »

Besoin d'aide ?

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, contactez nos lignes directes. Votre demande concerne :

  • Nos offres et vos contrats MAF et EUROMAF01 53 70 30 00
  • MAF Conseil01 53 70 33 70

Ou utilisez nos formulaires de contact :

Pour les adhérents MAF

Pour les adhérents EUROMAF

Pour les non adhérents